Контроль
Меры дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации, согласно статье 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Саморегулируемая организация применяет в отношении своих членов предусмотренные такой саморегулируемой организацией меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации.
За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:
- предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки;
- предупреждение члену Ассоциации;
- рекомендация о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
- рекомендация о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
- приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации;
- исключение из членов Ассоциации;
- наложение на члена Ассоциации штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за подделку выписки из реестра членов Ассоциации
Решение саморегулируемой организации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.
Планы проверок
В данном разделе публикуются графики проведения плановых проверок деятельности членов СРО АС МРСА
Ответственность
В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, на основании ст. 12 ФЗ №315 от 01.12.2007 г. Саморегулируемой организацией Ассоциация строителей МРСА приняты следующие меры: